2026年度某小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设项目(二次)竞争性磋商公告
2026年度某小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设项目（二次）竞争性磋商公告
项目概况
2026年度某小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设项目（二次）采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年05月12日 11:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：hcxjczt-2026--517
项目名称：2026年度某小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设项目（二次）
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：236248.66
最高限价（元）：236248.66
采购需求：
标项名称：2026年度某小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设项目（二次）
数量：1
预算金额（元）：236248.66
单位：批
简要规格描述：小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设，工程量清单范围内所有工作内容（包括竞争性磋商文件、答疑补充文件、工程量清单）。
备注：
合同履约期限：标项 1，自合同签订之日起60日完工。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定（200 万元以下的货物、服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目）原则上全部预留给中小企业。
（1）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；
（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。
3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
（1）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。
（2）供应商须具备有效的安全生产许可证。
（3）项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格（在本单位注册，不接受临时注册建造师），有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目。
三、获取采购文件
时间：2026年04月29日至2026年05月09日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026年05月12日 11:00（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标
五、响应文件开启
开启时间：2026年05月12日 11:00（北京时间）
地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。
2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
4、其他事项：1、本公告在新疆政府采购网发布。
2、请各供应商随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。
3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取磋商文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。
4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
5、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。
6、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。
7、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。
特别提示：
1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心
地 址：新疆乌鲁木齐市天山区天山区东风路254号
联系方式：0991-2381275
2.采购代理机构信息
名 称：华春建设工程项目管理有限责任公司
地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区浙商大厦15楼1505室
联系方式：0991-8897121、15299156053
3.项目联系方式
项目联系人：梁丽
电 话：0991-8897121、15299156053
附件信息：
公告概要：
| 公告信息： | |||
| 采购项目名称 | 2026年度某小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设项目（二次） | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 | ||
| 行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2026年04月30日 17:31 |
| 获取采购文件时间 | 2026年04月29日至2026年05月09日 每日上午:00:00 至 14:00下午:14:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外） | ||
| 响应文件递交地点 | 请登录政采云投标客户端投标 | ||
| 响应文件开启时间 | 2026年05月12日 11:00 | ||
| 响应文件开启地点 | 政采云平台https：//www.zcygov.cn/ | ||
| 预算金额 | ￥23.624866万元（人民币） | ||
| 联系人及联系方式： | |||
| 项目联系人 | 梁丽 | ||
| 项目联系电话 | 0991-8897121、15299156053 | ||
| 采购单位 | 新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心 | ||
| 采购单位地址 | 新疆乌鲁木齐市天山区天山区东风路254号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0991-2381275 | ||
| 代理机构名称 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区浙商大厦15楼1505室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0991-8897121、15299156053 | ||
2026年度某小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设项目（二次）
竞争性磋商文件
项目名称：2026年度某小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设项目（二次）
项目编号：hcxjczt-2026-517
采购单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心
采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司
联系人：梁丽、王江锋、冯建正、宋苏金
联系电话：0991-8897121、15299156053
联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区浙商大厦15楼1505室
二〇二六年四月
特别提示
各投标人：
在参与本次招标项目投标时，请按磋商文件中规定的可能导致否决投标条款，黑体字要求的内容逐条响应。若不响应将导致投标失败。
目录
第一部分磋商公告....................1
第二部分供应商须知....................5
第三部分合同范本....................34
第四部分项目需求....................79
第五部分范本格式81
第一部分磋商公告
项目概况
2026年度某小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设项目（二次）的潜在供应商应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取采购文件，并于2026年05月12日11:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：hcxjczt-2026-517
项目名称：2026年度某小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设项目（二次）
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：236248.66元
最高限价（元）：236248.66元
采购需求：小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设，工程量清单范围内所有工作内容（包括竞争性磋商文件、答疑补充文件、工程量清单）。
标项名称:
数量:1项预算金额（元）：236248.66元
最高限价（元）：236248.66元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设，工程量清单范围内所有工作内容（包括竞争性磋商文件、答疑补充文件、工程量清单）。
备注：
合同履约期限：自合同签订之日起60日完工。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定（200万元以下的货物、服务采购项目、400万元以下的工程采购项目）原则上全部预留给中小企业。
（1）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）；
（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。
（2）供应商须具备有效的安全生产许可证。
（3）项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格（在本单位注册，不接受临时注册建造师），有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目。
4.其他要求
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（2）供应商如在最近三年（2023年01月01日至今），未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次磋商活动。
三、获取采购文件
时间：2026年04月29日至2026年05月9日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/线上
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。
磋商文件售价（元）：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年05月12日11:00（北京时间）
地点：政采云平台https：//www.zcygov.cn/（本项目采用不见面开标，加密的电子响应文件在磋商时间前通过CA在政采云平台上传，逾期未上传的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收）。
五、开启
时间：2026年05月12日11:00（北京时间）
地点：政采云平台https：//www.zcygov.cn/（本项目采用不见面开标，加密的电子响应文件在磋商时间前通过CA在政采云平台上传）。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
7、其他补充事宜
1、本公告在新疆政府采购网发布。
2、请各供应商随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。
3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取磋商文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。
4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
5、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。
6、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。
7、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心
地址：新疆乌鲁木齐市天山区东风路254号
联系人：谷先生
联系方式：0991-2381275
2.采购代理机构信息
名称：华春建设工程项目管理有限责任公司
地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区浙商大厦15楼1505室
联系人：梁丽、王江锋、冯建正、宋苏金
联系方式：0991-8897121、15299156053
3.项目联系方式
项目联系人：梁丽
电话：0991-8897121、15299156053
邮箱：784257821@qq.com
第二部分供应商须知
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 采购人 | 采购人：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心地 址：新疆乌鲁木齐市天山区东风路254号联系人：谷先生联系方式：0991-2381275 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：华春建设工程项目管理有限责任公司单位地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区浙商大厦15楼1505室联系人：梁丽、王江锋、冯建正、宋苏金邮箱：784257821@qq.com电话：0991-8897121、15299156053 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：2026年度某小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设项目（二次）项目编号：hcxjczt-2026-517 |
| 4 | 预算金额 | 预算金额（元）：236248.66元最高限价（元）：236248.66元注：报价不得超出最高限价，否则作为废标处理。 |
| 5 | 项目地点 | 乌鲁木齐市 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 采购需求 | 小区排水井维修、闸阀更换等附属设施建设，工程量清单范围内所有工作内容（包括竞争性磋商文件、答疑补充文件、工程量清单）。 |
| 9 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起60日完工。 |
| 10 | 付款方式 | 合同签订后预付40%，项目工程量达到80%再付合同价款的30%，剩余部分待项目验收、结算完成后支付。 |
| 11 | 质量等级 | 合格（符合国家及地方现行法规相关规定） |
| 12 | 工程保修期 | 符合国家规定 |
| 13 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：成员人数为 三 人（含）以上单数，其中专家库随机抽取专家不少于成员总数的三分之二；评标专家确定方式：专家库中随机抽取 |
| 14 | 供应商资质条件、能力 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；1.1具有独立承担民事责任的能力；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;；1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；1.6法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定（200 万元以下的货物、服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目）原则上全部预留给中小企业。（1）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。3.本项目的特定资格要求：（1）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。（2）供应商须具备有效的安全生产许可证。（3）项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格（在本单位注册，不接受临时注册建造师），有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目。4.其他要求（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （2）供应商如在最近三年（2023年01月01日至今），未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次磋商活动。 |
| 15 | 是否允许联合体投标 | ☐是。应满足要求：☑否。 |
| 16 | 是否允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | ☑否。☐是。成交供应商按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包内容要求：/分包金额要求：/接受分包的第三人资质要求：/ |
| 17 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2017〕125号）规定，供应商在最近三年（2023年01月01日至今），未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次磋商活动。 |
| 18 | 踏勘现场 | ☑不组织踏勘□自行踏勘□统一组织联系人：/联系电话：/踏勘时间：/踏勘地点：/ |
| 19 | 答疑接受时间 | 根据《中华人民共和国财政部令第94号文件》接受供应商疑问或澄清要求（逾期不予受理）。联系人：梁丽联系电话：0991-8897121、15299156053邮箱：784257821@qq.com提交方式：现场提交纸质资料后，电话通知。注：澄清、修改文件发出后，供应商必须使用最新的澄清文件制作投标响应文件。 |
| 20 | 采购人要求澄清磋商文件的截止时间 | 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 21 | 开标时间 | 2026年05月12日11:00（北京时间） |
| 22 | 磋商有效期 | 90天 |
| 23 | 磋商保证金 | 磋商响应保证金金额：4600.00元（大写肆仟陆佰元整） 磋商响应保证金账户名称：华春建设工程项目管理有限责任公司乌鲁木齐分公司磋商响应保证金账号：30000601040004017开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐北门支行开户行行号：103881000068磋商响应保证金缴纳形式：保证金于投标截止时间之前缴纳，保证金应当以支票、汇票、本票、银行电汇、电子汇兑或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（选择其中一种方式缴纳），必须由供应商的基本账户转出。供应商未按照文件要求提交投标保证金的，投标无效，将被拒绝评审，供应商提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。注：以银行保函形式提交磋商响应保证金的，保函中应当写明保函申请人为“供应商”，受益人为“采购人”，担保项目为“本项目名称”，保函有效期应覆盖磋商响应有效期。保函应在开标前将扫描件发送至邮箱784257821@qq.com，原件应在响应截止时间前随竞争性磋商文件单独密封递交，同时在响应文件中提供保函彩色扫描件。1、开标时需提供开户行许可证，以备后续退保证金使用；2、保证金事宜请联系财务室：肖芳 0991-4181809。 |
| 24 | 磋商响应语言 | 中文 |
| 25 | 签字或盖章要求 | 法定代表人或法人代表委托人签字或盖章并加盖单位公章。 |
| 26 | 评审方法 | 资格后审 资格预审综合评分法 最低评标价法注：1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足磋商文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为第一成交候选人。2、综合评分法是指在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的评分细则评审后，以评标最终最高得分的供应商作为第一成交候选人的评标方法。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为第一成交候选人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为第一成交候选人。 |
| 27 | 开标时间及地点 | □采用见面开标：开标时间：同投标截止时间开标地点：☑采用不见面开标：开标时间：2026年05月12日11:00（北京时间）开标地点：远程不见面开标大厅不见面开标默认解密时长：30分钟 |
| 28 | 投标要求 | 采用见面开标：响应文件包括：1、加密的电子响应文件按系统要求，在投标截止时间前上传政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；2、未加密的电子响应文件（文件格式为.PDF）5份（光盘介质），做好标示，密封提交；其中，未加密的电子响应文件光盘应密封。供应商应在密封袋上注明项目名称和供应商名称。备注：因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且响应文件被退回；但因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败时，允许供应商使用未加密的电子响应文件进行开评标。未递交加密的电子响应文件、未加密的电子响应文件（光盘5份），将导致投标被拒绝。☑采用不见面开标：1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子响应文件，电子响应文件按系统要求在投标截止时间前通过政采云（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云（https://www.zcygov.cn/）平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的解密锁，在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。3.远程开标前，供应商务必在政采云（https://www.zcygov.cn/）将响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 |
| 29 | 公示媒介 | 新疆政府采购网 |
| 30 | 响应文件的组成部分 | 具体详见第五章“响应文件格式”。 |
| 31 | 履约保证金 | 交纳时间：中标服务机构与采购人签订合同后 / 个工作日内。交纳金额：按合同总价的( / %)向采购人提交履约保证金缴纳形式：转账或履约保函收款单位：开户银行：银行账户：注：（1）转账形式：若中标服务机构没有违约行为，履约保证金在合同有效期满后15个工作日内由采购人无息退还中标供应商。 |
| 32 | 政府采购政策 | 1、本项目专门面向中小企业采购，价格不再进行优惠扣除；2、落实财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等政府采购政策。3、标的所属行业：建筑业 。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号的规定。4、中小企业对应规模要求：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。5、落实其他政府采购政策条款。具体办法详见评分办法。 |
| 33 | 招标代理服务费 | ☐不缴纳☑缴纳 交纳时间：成交通知书发出时交纳标准：按照与采购人签订的委托协议约定的标准收取，不足4000.00元，按4000.00元收取。缴纳单位：由成交供应商支付招标代理服务费。 |
| 34 | 成交供应商 | 按综合得分由高到低的顺序选出一名合格的供应商为成交供应商 |
| 35 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | □是 ☑否 |
| 36 | 报价要求 | 工程的响应报价采用总价方式进行报价。报价（含首次报价或最后报价）超出本项目最高限价(控制价）的为无效报价，其响应文件将被认定为无效响应。 供应商最后报价下浮金额，视为总价让利（成交供应商应在成交后向采购人提交与最终报价相符的清单（软件版工程量清单报价）并存档）。1、本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。 2、供应商报价应包括设计、采购、运输、安装、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有含税费用，以及供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务。3、如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由成交供应商自行承担，采购人将不再另支付任何费用。 4、供应商的报价文件应包括单价和总价，总价是对采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是供应商对本采购项目所包含的具体的服务进行详细列示的计算单价。 5、供应商应被认为在填报报价之前，已经仔细阅读了本磋商文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次磋商的所有磋商范围内的各种价格风险均已包含在磋商的报价内。 |
| 37 | 需要补充的其他内容 | 1.供应商需在新疆工程建设云网站（http://jsy.xjjs.gov.cn）上完成资质信息及人员信息个人实名制录入（以新疆工程建设云向社会公开信息为准）2.区外进疆建筑企业中标后需按照自治区住房和城乡建设厅发布的《关于进一步推动自治区建筑市场 统一开放的通知》，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（以下简称新疆工程建设云，网址：http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息。 3.根据《建筑工程施工许可管理办法》（住房和城乡建设部令第18号）文第二条规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。 4.磋商保证金将在成交通知书（成交公告）发出之日起5个工作日内自动退还。 |
| 38 | 特别说明 | 1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标（或成交）的唯一依据。2.采购人若发现成交或中标的供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。3.其它：（1）供应商严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。（2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。（3）供应商应以书面形式保证中标（或成交）后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。 |
| 注意事项：（1）本项目采用远程不见面电子标的方式开标。（2）潜在供应商领取文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载投标客户端。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。CA证书办理可通过在线APP理新疆政务通”或新疆CA网点办理CA数字证书和电子签章；若单位已经办理过新疆CA证书且证书符合国产密码算法要求，可直接联系发证机构，申请增加“政采云”招投标电子签章，无需重新办理。（3）供应商操作指南详见政府采购网办事指南、操作指南。（4）系统操作问题请咨询技术支持电话0991-2899144，CA办理问题请咨询新疆CA服务电话0991-2819290，或加QQ号800175577。 | ||
1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规部分的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目施工进行竞争性磋商。
1.1.2本采购项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4本采购项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5本采购项目建设地点：见供应商须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本采购项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。
1.2.2本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3采购需求、合同履行期限、质量要求
1.3.1本次采购需求：见供应商须知前附表。
1.3.2本采购项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。
1.3.3本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。
1.4供应商资格要求
1.4.1供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力：见供应商须知前附表；
1.4.2项目落实的财政政策：见供应商须知前附表；
1.4.3供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本部分第1.4.4项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
1.4.5供应商不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（3）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；
（4）被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入严重违法失信行为记录名单（且在限制参加政府采购活动处罚期内的）；
（5）法律法规规定的其他不得存在的情形。
1.5费用承担
供应商准备和参加政府采购活动发生的费用自理。
1.6保密
参与政府采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
采购响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.10预备会
1.10.1供应商须知前附表规定召开预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开预备会，澄清供应商提出的问题。
1.10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。
1.11偏离
供应商须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。
2.竞争性磋商文件
2.1竞争性磋商文件的组成
（1）磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）合同条款；
（4）范本格式；
（5）清单工程量。
2.2竞争性磋商文件的澄清
2.2.1供应商对磋商文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；
2.2.2供应商对磋商文件有质疑，须在磋商响应文件递交截止时间5日以前，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。
2.2.4供应商在收到澄清后，应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。
2.3竞争性磋商文件的修改
2.3.1对磋商文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间2日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；
2.3.2供应商在规定的时间内未对磋商文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。
2.3.3在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长磋商截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。
3.磋商响应文件的编写
3.1要求
3.1.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应对磋商文件作出实质性响应。
3.2磋商语言
3.2.1磋商响应文件及供应商与招标代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写（磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主）。
3.3磋商响应文件的组成
3.3.1响应文件应包括但不限于下列内容：具体详见磋商文件第五部分，格式范本
3.4供应商应将磋商响应文件按照11.1项顺序装订成册，并填写文件资料清单。
3.5磋商响应文件格式
3.5.1供应商应按磋商文件的范本格式中提供的文件格式填写磋商书、磋商报价表、磋商报价分项表。
3.5.2对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.6磋商报价
3.6.1供应商应按第六部分“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.6.2供应商在谈判截止时间前修改响应函中的报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，报价总额为各分项金额之和。
3.6.3采购人设有项目控制价的，供应商的报价不得超过项目控制价，项目控制价在供应商须知前附表中载明。
3.7算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：
（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（5）当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。
（6）按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终磋商报价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。
3.8投标货币
3.8.1人民币报价。
3.9响应有效期
3.9.1除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为60天。
3.9.2在响应有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。
3.9.3出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其响应保证金。
3.10响应保证金
3.10.1供应商须知前附表规定递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。
3.10.2供应商应按照供应商须知附表缴纳磋商响应保证金，否则磋商小组将视为其响应无效。
3.10.3成交通知书发出之日起5个工作日内，退还未成交人响应保证金；采购人与成交人签订合同后5个工作日内，向成交人退还响应保证金。
3.10.4下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性谈判文件要求递交履约保证金的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
（5）法律法规及竞争性谈判文件规定的其他不予退还响应保证金的情形。
4.磋商响应文件的递交
4.1电子磋商响应文件递交
（1）供应商需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上传到指定位置。
（2）本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“须使锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。
（3）采购人可以通过修改谈判文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
4.2磋商响应文件的修改和撤销
4.2.1供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。
4.2.2供应商不得在磋商时间起至磋商有效期期满前撤销磋商响应文件。否则招标代理机构将没收其磋商保证金。
4.2.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本部分第2条、第3条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5、磋商程序
5.1本项目磋商的时间、地点已在须知前附表说明。
5.2本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会。
5.3宣布磋商响应文件开启顺序。
5.4磋商时检查磋商响应文件密封情况。
5.5磋商原则在磋商会议上宣布。
5.6对采购方的纪律要求
（1）采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
5.7对供应商的纪律要求
（1）供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。
5.8对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求
（1）与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。
5.9对磋商小组成员要求磋商纪律
（1）磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件设有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。
（2）磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。
（3）不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。
（4）不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。
6、磋商过程
6.1磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。
6.2磋商后磋商小组审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。
（1）资格性审查
| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证证明材料或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明（复印件加盖公章） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 经审计的最近一个年度（2024年度或2025年度）的财务状况报告或开标前半年内银行出具的资信证明（成立不满一年不需提供）；（复印件加盖公章） |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前半年内至少1个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）（复印件加盖公章）; |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺函加盖公章） |
| 5 | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 6 | 信用查询 | 供应商如在最近三年（2023年01月01日至今），未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次磋商活动。（以采购人或者采购代理机构查询记录为准） |
| 7 | 供应商须具备相应能力 | （1）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质（复印件加盖公章）；（2）供应商须具备有效的安全生产许可证（复印件加盖公章）； |
| 8 | 项目负责人要求 | （1）具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格（在本单位注册，不接受临时注册建造师）（复印件加盖公章）；（2）有效的安全生产考核合格证书（B证）（复印件加盖公章）；（3）且未担任其他在施建设工程项目（提供承诺书加盖公章）； |
| 9 | 其他说明 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明函、主要股东及出资人信息） |
| 10 | 政府采购政策 | 本项目专门面向中小企业采购，投标企业须提供《中小企业声明函》；若为残疾人福利单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》；若为监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件。 |
| 结论：是否通过评审（资格性合格后方可进入详细评审阶段） | ||
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 | ||
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标小组将认定整个响应文件不响应磋商文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 | ||
说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；
（2）上述各项中如有一项为“×”，必须单独说明。
（2）符合性审查
| 序号 | 审查因素 | 评审内容 |
| 1 | 供应商名称 | 供应商名称与资格审查时相符，未涉嫌以他人名义参加磋商的 |
| 2 | 响应文件签署 | 响应文件按照磋商文件规定格式要求加盖响应单位公章和响应单位法定代表人或其授权代表签部分的； |
| 3 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书有效，且符合磋商文件规定的格式。 |
| 4 | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额及最高限价，且只有一个有效报价，未提交选择性报价。 |
| 5 | 工程清单审查 | 清单结构性检查、规费税金检查及其他不可竞争性费用检查是否符合清单计价规范相关规定。 |
| 6 | 异常低价审查 | 响应报价不存在下列情形之一： 1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价 |
| 7 | 合同履约期限 | 合同履行期限满足磋商文件要求； |
| 8 | 格式要求 | 按磋商文件规定的格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。 |
| 9 | 磋商响应有效期 | 磋商响应有效期是否满足磋商文件要求 |
| 10 | 磋商保证金 | 按时、足额缴纳磋商保证金（提供证明材料）。 |
| 11 | 附加条件 | 响应文件未附有采购人不能接受条件； |
| 12 | 其他 | 响应文件中不存在违反国家法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形 |
说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；
（2）上述各项中如有一项为“×”，必须单独说明。
6.3在对磋商响应文件进行详细评估之前，磋商小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。
6.4磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。
7、磋商响应文件的澄清
7.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。
7.2要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。
7.3磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行最后报价。
8、确定成交供应商的办法
8.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。
8.2磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。
8.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的响应文件，进行第二个步骤：对实质性响应的响应文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占15分，技术因素、商务因素占85分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。详细评分标准如下：
综合评分内容
1、经济部分（15分）：
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求最终报价最低者为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 经济部分 | 15分 | 评标基准价：满足招标文件要求最低的评审价确定为评标基准价；其价格分为满分。价格评分=（评标基准价／最终投标报价）×100×15%； 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
2、商务技术评分标准（85分）
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分办法 |
| 1 | 企业业绩 | 15分 | 供应商提供近三年（2023年1月1日-至今）类似项目业绩，每提供一个证明材料得5分，最多15得分。（注：需提供中标通知书或合同、竣工验收资料等证明材料复印件加盖公章，加盖公章模糊不清或未提供不得分。） |
| 2 | 拟派项目负责人 | 8分 | （1）项目负责人具备建筑相关专业的中级及以上职称证书得2分。（注：需提供项目负责人的简历、学历证书、具备相应的资格证书、职称证书、劳动合同、本单位缴纳近一个月社保证明等相关证明材料，所有提供的证明材料须复印件加盖公章；资料提供不齐全或未提供均不得分。）（2）项目负责人近三年（2023年1月1日-至今）有类似项目实施经验，每提供一项类似项目业绩得3分，满分6分。（注：证明材料须反映项目负责人，项目负责人业绩与企业业绩不得重复；需提供中标通知书或合同、竣工验收资料等证明材料复印件加盖公章，加盖公章模糊不清或未提供不得分。） |
| 3 | 拟派团队人员 | 5分 | 拟派团队人员至少包含其中五个岗位：施工员(测量员)、质量员、安全员、标准员（实验员）、造价师、材料员、资料员等；配备齐全得满分5分，缺少1人扣1分，扣完为止。注：应附身份证、学历证、本单位缴纳近一个月社保证明、人员提供岗位证书，以上人员证明材料未提供或提供不齐全不得分。 |
| 4 | 保修服务承诺及措施 | 6分 | 保修服务承诺及措施、保修服务响应时间、人员岗位设置合理，在缺陷责任期内保障本项目全面达到合格标准得6分，每有一项内容存在缺漏或不切合实际扣2分；有方案内容但不切合项目实际扣1分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 5 | 施工组织部署 | 4分 | 施工组织部署主要有以下4个方面内容：1.流水段划分；2.资源配备的施工设备；3.机具配置；4.各项交叉作业。内容完全包含以上要素且符合采购需求得4分，每缺一项要素扣1分，每有一项要素中有缺陷扣0.5分，扣完为止。缺陷是指：存在内容描述条款简单化或不清楚或不符合项目实际或不符合行业规范标准或前后矛盾或逻辑错误或不满足项目需求等问题。 |
| 6 | 施工方案与技术措施 | 15分 | 根据项目需求,对以下方面进行综合打分：1.施工准备：现场准备、技术准备；2.施工现场管理：施工设备配置及管理、材料、构配件管理、降低成本措施、文明施工实施措施；3.施工进度计划：进度控制图、综合说明；4.施工进度保证措施：分段目标控制、管理措施、实施方案；5.分部工程施工方案:施工要点、分项工程施工方案；内容完全包含以上要素且符合采购需求得15分，每缺一项要素扣3分，每有一项要素中有缺陷扣1分，扣完为止。缺陷是指：存在内容描述条款简单化或不清楚或不符合项目实际或不符合行业规范标准或前后矛盾或逻辑错误或不满足项目需求等问题。 |
| 7 | 施工进度计划 | 5分 | 施工进度计划应包含以下5个方面的内容：1.施工技术；2.现场情况；3.材料物资；4.现场机械；5.队伍准备。内容完全包含以上要素且符合采购需求得5分，每缺一项要素扣1分，每有一项要素中有缺陷扣0.5分，扣完为止。缺陷是指：存在内容描述条款简单化或不清楚或不符合项目实际或不符合行业规范标准或前后矛盾或逻辑错误或不满足项目需求等问题。 |
| 8 | 质量及安全保证措施 | 8分 | 一、质量管理保证措施体现在以下三个方面：1.质量管理体系；2.控制目标；3.质量保证措施。内容完全包含以上要素且符合采购需求得3分，每缺一项要素扣1分，每有一项要素中有缺陷扣0.5分，扣完为止。缺陷是指：存在内容描述条款简单化或不清楚或不符合项目实际或不符合行业规范标准或前后矛盾或逻辑错误或不满足项目需求等问题。 |
| 二、安全生产措施体现在以下五个方面：1.安全管理体系健全；2.管理人员岗位责任明确；3.各种安全教育制度健全有效；4.施工现场安全技术管理及防护；5.防范措施得力，符合国家安全生产管理规定。内容完全包含以上要素且符合采购需求得5分，每缺一项要素扣1分，每有一项要素中有缺陷扣0.5分，扣完为止。缺陷是指：存在内容描述条款简单化或不清楚或不符合项目实际或不符合行业规范标准或前后矛盾或逻辑错误或不满足项目需求等问题。 | |||
| 9 | 应急响应方案 | 4分 | 对本项目的项目突发事件有应急响应方案： 1.从临时事故应对预案；2.火灾应急预案；3.用电应急预案；4.物体打击应急预案的响应时间、处理方法等方面完全内容完全包含以上要素且符合采购需求得4分，每缺一项要素扣1分，每有一项要素中有缺陷扣0.5分，扣完为止。缺陷是指：存在内容描述条款简单化或不清楚或不符合项目实际或不符合行业规范标准或前后矛盾或逻辑错误或不满足项目需求等问题。 |
| 10 | 现场扬尘防治方案 | 2分 | 施工现场扬尘防治方案应根据（关于修订《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》的通知）乌建发[2017]71号文件要求和施工现场的情况编制，内容完全包含以上要素且符合采购需求得2分，每缺一项要素扣1分，每有一项要素中有缺陷扣0.5分，扣完为止。缺陷是指：存在内容描述条款简单化或不清楚或不符合项目实际或不符合行业规范标准或前后矛盾或逻辑错误或不满足项目需求等问题。 |
| 11 | 施工现场管理制度 | 5分 | 针对本工程施工人员管理设置详细健全的的管理工作制度包含考核及奖惩办法、安全问题排查处理登记、遵循小区施工时间安排、杜绝和降低施工噪音扰民防范措施、投诉管理机制等，内容完全包含以上要素且符合采购需求得5分，每缺一项要素扣1分，每有一项要素中有缺陷扣0.5分，扣完为止。缺陷是指：存在内容描述条款简单化或不清楚或不符合项目实际或不符合行业规范标准或前后矛盾或逻辑错误或不满足项目需求等问题。 |
| 12 | 售后服务方案 | 8分 | 供应商针对本项目制定售后服务方案，包括但不限于以下内容：1、后期维修人员；2、工作流程；3、维修响应时间；4、出现突发问题的应急预案。内容完全包含以上要素且符合采购需求得8分，每缺一项要素扣2分，每有一项要素中有缺陷扣1分，扣完为止。缺陷是指：存在内容描述条款简单化或不清楚或不符合项目实际或不符合行业规范标准或前后矛盾或逻辑错误或不满足项目需求等问题。 |
9、关于质疑和投诉
（一）质疑内容、时限
1、供应商对成交结果有异议的，应当在结果预公示发布之日起五个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。
2、供应商对竞争性磋商文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。
（二）质疑答复
采购人、采购代理机构将按照《新疆维吾尔自治区政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。
（三）投诉
1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。
2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。
3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。
10、招标代理服务费
本项目代理服务费由中标人支付。投标人在递交投标书的同时将被视为同意承担本项费用；中标人必须在领取中标通知书时一次性付清。该费用由投标人计入投标总报价中但不单独列项，发包人亦不再另行支付。
第三部分合同范本
第一节合同条款
通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局修订的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。
第二节专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.5设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
通信地址：。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：通用条款规定的发包方提供的施工场地。
1.1.3.9永久占地包括：/。
1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不采用；
发包人提供国外标准、规范的份数：不采用；
发包人提供国外标准、规范的名称：不采用。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见图纸。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案；
承包人提供的文件的期限为：开工前；
承包人提供的文件的数量为：肆份；
承包人提供的文件的形式为：书面；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：/。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；
承包人指定的接收人为：承包方项目经理。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求取得出入现场所需的批准手续。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：允许调整合同价格的工程量偏差范围：1、招标工程量清单缺漏项；2、实体工程量变化超出±15%以外时调整。
1、因招标工程量清单中分部分项工程出现缺漏项的，造成新增工程量清单项目的予以调整。调整原则：（1）已标价工程量清单中有适用于缺项漏项工程项目的，采用该项目单价。（2）已标价工程量清单中没有适用、但有类似于缺项漏项工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于缺项漏项工程项目的，由承包人根据变更工程资料、套用现行定额和估价表、费率中管理费及利润按照相应工程类别中限计取、工程造价管理机构发布的工程实施当期信息价格，提出缺项漏项工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。
2、在施工合同履行期间,若应予计算的实际工程量与招标工程量清单中列出工程量出现偏差的合同价款的调整原则为:当工程量偏差在土15%以外部分，工程量按实计取，超出士15%以外的工程量，综合单价的调整原则：依据《GB505002013建设工程工程量清单计价规范》之9.6.2条款做相应调整，措施费不做调整。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权、协调施工现场各方面的关系、协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理现场经济技术签证。。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：两套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后壹个月。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面。
（6）承包人应履行的其他义务：双方协商确定。
3.2项目负责人
3.2.1项目负责人：
姓名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目负责人的授权范围如下：全面负责项目施工过程中质量、安全、进度管理工作。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不少于22天，每少一天承担违约金3000元，不封顶。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失，且发包人有权要求承包人立即更换，同时承担违约金5000元。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失，同时每发生一次承担违约金2000元/次/人/日。
3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失，同时每发生一次承担违约金2000元/次。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失，同时每发生一次承担违约金2000元/次。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失，同时每发生一次承担违约金3000元/次/人。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人师批准后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失，同时每发生一次承担违约金3000元/次/人。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失，同时每发生一次承担违约金3000元/次/人/日。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：执行通用条款。
主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：执行通用条款。
其他关于分包的约定：执行通用条款。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：材料、设备进场至验交付使用前由承包人负责保修，交付使用后由发包人做成品保护。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：发包人与承包人协商确定。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：发包人与承包人协商确定。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：施工全过程监理。
关于监理人的监理权限：工程量、质量、进度、投资、合同、环境保护、信息传递、组织协调等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用合同条款。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：/；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）执行通用条款；
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：合格。
关于工程奖项的约定：/。
5.1.2承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任，向发包人支付签约合同价格10000元/次违约金。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《建筑工程安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供场地治安管理计划。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）标准。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5日内。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响工程进度；②重大设计变更而影响工程进度；③政策处理问题影响施工进度；④不不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每推延一天，赔偿合同价款的0.5%。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5％。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）地震、暴风雪；
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款，按发包人需求确定。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
10.变更
10.1变更的范围
10.2变更估价
10.3变更估价原则
关于变更估价的约定:1、因招标工程量清单中分部分项工程出现缺漏项的，造成新增工程量清单项目的予以调整。调整原则：（1）已标价工程量清单中有适用于缺项漏项工程项目的，采用该项目单价。（2）已标价工程量清单中没有适用、但有类似于缺项漏项工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于缺项漏项工程项目的，由承包人根据变更工程资料、套用现行定额和估价表、费率中管理费及利润按照相应工程类别中限计取、工程造价管理机构发布的工程实施当期信息价格，提出缺项漏项工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。
10.4承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/。
发包人审批承包人合理化建议的期限：/。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.75暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.6依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：执行通用条款。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：根据编制说明中约定的价格信息文件。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除经济签证、设计变更、市场因素以外的所有风险。
风险费用的计算方法：/。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
合同签订后预付40%，项目工程量达到80%再付合同价款的30%，剩余部分待项目验收、结算完成后支付。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：按GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范工程量计算规则。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按月计量。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：合同签订后预付40%，项目工程量达到80%再付合同价款的30%，剩余部分待项目验收、结算完成后支付。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按发包方工程款支付管理规定执行。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包方工程款支付管理规定执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按发包方工程款支付管理规定执行。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7日内审查并报送。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到7日内完成。
（2）发包人支付进度款的期限：14日内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按合同通用条款。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按合同通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按合同通用条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7日内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3日内。
14.竣工结算
14.1竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行。
竣工付款申请单应包括的内容：按合同付款约定执行。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行。
发包人完成竣工付款的期限：按合同付款约定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包方支付工程款必须进入本合同约定账户。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结算申请单后14天内。
（2）发包人完成支付的期限：执行合同通用条款。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起计算为12个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:/。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第/种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:银行保函。
关于质量保证金的补充约定：按照国家、自治区现行规定执行。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：土建维修2年，安装工程中给排水、电气2年，采暖2个采暖期，屋面防水工程5年，主体工程为工程设计的合理期限。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
（7）其他：/。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：执行合同通用条款。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行合同通用条款。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行合同通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人承担。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：执行合同通用条款。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行合同通用条款。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行合同通用条款。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
第三节合同文件格式
1.合同文件格式
1.1依据设计文件的要求，本工程采购项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国以及自治区和行业的工程建设标准、规范的要求。
1.2建设工程施工合同的“合同条件”采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）的合同条件。
1.3合同协议条款将由建设单位（发包人）与中标单位（承包人）结合本工程具体情况协商后签订。
工程项目安全生产责任书
（施工）
年月日
工程项目安全生产责任书
工程名称：
工程地址：
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
为加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“以人为本，安全第一”的原则和“谁施工谁负责安全”的原则，明确施工单位第一责任人的安全职责，增强对安全生产工作重要性的认识，招标人与施工单位就工程项目签订安全生产责任书如下：
一、安全目标
1．无伤亡事故；
2．无重大机械事故。
二、安全生产责任有效期
施工单位进场至工程竣工交付使用。
三、安全生产责任
第一条施工单位为责任单位，施工单位法人代表为该项目安全生产的第一责任人，项目经理为该项目的直接责任人。
第二条施工单位的第一责任人和直接责任人对安全生产工作负有以下职责：
（一）负责主持制定本单位的安全生产责任制，与各相关人员签定安全生产责任书，将安全责任落实到项目岗位和工作环节，做到责任到人。
（二）落实并执行安全生产规部分制度和操作规程。
（三）保证安全生产投入的有效实施。
（四）督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患。
（五）组织制定并实施安全生产事故应急救援预案。
（六）及时、准确报告安全生产事故。
第三条施工单位对本单位的安全生产工作负有以下职责；
（一）遵守《安全生产法》和其它有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，确保本单位具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。
（二）严格按批准的安全施工组织设计中的技术方案组织施工。
（三）负责对员工进行安全教育和培训，保证从业人员安全生产具备必须的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规部分制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
（四）确保特种作业人员按照有关规定取得专业的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书。
（五）负责安排专门人员进行安全管理，对安全生产状况进行经常性检查。
（六）提供符合标准的劳动防护用品，监督、教育从业人员按照使用规则，佩戴使用劳动防护用具品，并在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
（七）接受安全生产监督管理部门对安全生产工作的监督管理，并对监督检查予以配合，不得拒绝、阻挠。
（八）发生重大生产安全事故时，施工单位应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照有关规定如实上报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据，并要求主要负责人不得在事故调查处理期间擅离职守。
（九）施工单位在进入施工现场施工中，所有施工人员的施工安全，均由施工单位负责承担，乙方在施工过程中，因管理不善，造成高空坠物、施工设施倒塌或其它因素造成的学生、行人的伤害，一切责任均有施工单位负责承担。
（十）因保管不善，造成的施工材料、工具丢失，一切责任均有施工单位负责承担。
第四条实行施工总承包的，施工现场安全由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。
第五条两个及以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。施工总包单位对专业分包单位的安全应进行安全检查与协调。分包单位发生的一切安全事故，责任由分包单位承担。
四、处罚
1．对发生生产安全事故造成人员伤亡、机械事故、他人财产损失的责任单位，视情节给予经济和行政处罚，事故所发生的一切费用由施工单位负责承担，并对直接负责人追究行政或法律责任。
2．发生四级及以上重大安全事故，甲方将从乙方工程款资金中一次性扣除拾万圆人民币。同时，甲方将乙方列入业绩不良名单，并停止乙方项目经理及技术负责人参加甲方组织的招投标活动。
3、本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
六、责任书一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自签字盖部分之日起生效。
甲方盖部分（公章）：乙方盖部分：
法人代表或委托代理人：法人代表或委托代理人：
（签字）（签字）
项目负责人（签字）：项目直接责任人（签字）：
日期：年月日
工程项目安全生产责任书
工程名称：
工程地址：
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
为加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“以人为本，安全第一”的原则和“谁施工谁负责安全”的原则，明确施工单位第一责任人的安全职责，增强对安全生产工作重要性的认识，招标人与施工单位就工程项目签订安全生产责任书如下：
一、安全目标
1．无伤亡事故；
2．无重大机械事故。
二、安全生产责任有效期
施工单位进场至工程竣工交付使用。
三、安全生产责任
第一条施工单位为责任单位，施工单位法人代表为该项目安全生产的第一责任人，项目经理为该项目的直接责任人。
第二条施工单位的第一责任人和直接责任人对安全生产工作负有以下职责：
（一）负责主持制定本单位的安全生产责任制，与各相关人员签定安全生产责任书，将安全责任落实到项目岗位和工作环节，做到责任到人。
（二）落实并执行安全生产规部分制度和操作规程。
（三）保证安全生产投入的有效实施。
（四）督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患。
（五）组织制定并实施安全生产事故应急救援预案。
（六）及时、准确报告安全生产事故。
第三条施工单位对本单位的安全生产工作负有以下职责；
（一）遵守《安全生产法》和其它有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，确保本单位具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。
（二）严格按批准的安全施工组织设计中的技术方案组织施工。
（三）负责对员工进行安全教育和培训，保证从业人员安全生产具备必须的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规部分制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
（四）确保特种作业人员按照有关规定取得专业的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书。
（五）负责安排专门人员进行安全管理，对安全生产状况进行经常性检查。
（六）提供符合标准的劳动防护用品，监督、教育从业人员按照使用规则，佩戴使用劳动防护用具品，并在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
（七）接受安全生产监督管理部门对安全生产工作的监督管理，并对监督检查予以配合，不得拒绝、阻挠。
（八）发生重大生产安全事故时，施工单位应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照有关规定如实上报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据，并要求主要负责人不得在事故调查处理期间擅离职守。
（九）施工单位在进入施工现场施工中，所有施工人员的施工安全，均由施工单位负责承担，乙方在施工过程中，因管理不善，造成高空坠物、施工设施倒塌或其它因素造成的学生、行人的伤害，一切责任均有施工单位负责承担。
（十）因保管不善，造成的施工材料、工具丢失，一切责任均有施工单位负责承担。
第四条实行施工总承包的，施工现场安全由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。
第五条两个及以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。施工总包单位对专业分包单位的安全应进行安全检查与协调。分包单位发生的一切安全事故，责任由分包单位承担。
四、处罚
1．对发生生产安全事故造成人员伤亡、机械事故、他人财产损失的责任单位，视情节给予经济和行政处罚，事故所发生的一切费用由施工单位负责承担，并对直接负责人追究行政或法律责任。
2．发生四级及以上重大安全事故，甲方将从乙方工程款资金中一次性扣除拾万圆人民币。同时，甲方将乙方列入业绩不良名单，并停止乙方项目经理及技术负责人参加甲方组织的招投标活动。
3、本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
六、责任书一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自签字盖部分之日起生效。
工程项目安全生产承诺书
为加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“以人为本，安全第一”的原则和“谁施工谁负责安全”的原则，关于本项目安全生产做出以下承诺，承诺内容视同合同内容。具体承诺如下：
1.在进入施工现场施工中，所有人工的施工安全，均由我方负责承担，与招标人无任何关系。
2.在施工过程中，因管理不善，高空坠物、施工设施倒塌或其它因素造成的学生、行人的伤害，一切责任均由我方负责承担，与招标人无任何关系。
3.因保管不善，造成的施工材料、工具丢失，一切责任均由我方负责承担，与招标人无任何关系。
承诺单位（公章）：
法定代表人或委托代理人签字：
日期：
附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览表
附件1：
承包人承揽工程项目一览表
| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
附件2：
发包人供应材料设备一览表
| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：/。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：1、如在约定的责任期内未达到整改要求，延长责任期并扣除质保金。质量保修则任包括：
2、属于保修范围和内容的项目，发生质量问题时，承包人应在接到维修通知（书面通知以发出时间起，电话通知以承包人接到电话之时起）24小时之内派人到达现场进行修理；发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应在2小时内立即到达事故现场抢修。发包人将对发出维修通知的时间进行记录，承包人不在约定期限内派人维修，发包人将不再通知承包人，自行委托进行维修，维修费用从承包人质量保修金内扣除。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人需确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人将承担损害赔偿经济责任，并承担相应法律责任。
4、因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：承包人(公章)：
地址：地址：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
附件4：
主要建设工程文件目录
| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
附件6：
承包人主要施工管理人员表
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | ||||
| 项目主管 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 二、现场人员 | ||||
| 项目经理 | ||||
| 项目副经理 | ||||
| 技术负责人 | ||||
| 造价管理 | ||||
| 质量管理 | ||||
| 材料管理 | ||||
| 计划管理 | ||||
| 安全管理 | ||||
| 其他人员 | ||||
附件7：
分包人主要施工管理人员表
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | ||||
| 项目主管 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 二、现场人员 | ||||
| 项目经理 | ||||
| 项目副经理 | ||||
| 技术负责人 | ||||
| 造价管理 | ||||
| 质量管理 | ||||
| 材料管理 | ||||
| 计划管理 | ||||
| 安全管理 | ||||
| 其他人员 | ||||
附件8：
履约担保
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与
（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1.担保金额人民币（大写）元（¥）。
2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位部分）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件9：
预付款担保
（发包人名称）：
根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与
（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1.担保金额人民币（大写）元（¥）。
2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位部分）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件10:
支付担保
（承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
二、保证的方式及保证期间
1.我方保证的方式为：连带责任保证。
2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖部分）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
年月日
附件11：
11-1：材料暂估价表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
11-2：工程设备暂估价表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
11-3：专业工程暂估价表
| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| 小计： | |||
注：最终合同以与甲方签订的合同为准。
第四部分项目需求
（一）变更签证管理
工程签证变更严格遵守国家相关的法律法规、行业标准和合同约定，确保所有变更都合法合规。在提出变更签证申请前，应对变更的必要性进行充分评估（设计错误、现场条件变化、材料供应问题、技术更新或业主需求变更等），确保变更是切实解决工程实际问题或满足业主需求，同时确保变更经济合理性、技术可行性。
变更签证项目履行以下审批程序，由小区管理处或监理单位提出变更签证初步意见，设计单位出具设计变更图纸和说明，造价单位核定工程量清单和变更估价，监理单位进行初审后提交中心复审，中心党委召开会议研究确定。重大变更事项需呈报局党组审定。
（二）质量管理
监理单位做好日常工程质量现场巡检，定期召开工作例会，研究处理项目工程质量问题，下发《整改通知单》，明确整改内容、责任单位、责任人和整改时限，同时将整改情况报送省管中心。设计单位提供现场技术、质量服务。中心物业维修科定期开展项目现场检查。
（三）工期管理
施工单位按合同工期编制总进度计划，报监理单位审核，经中心物业维修科最终审定。施工单位严格按照审定的进度计划组织实施，每周监理例会监理单位对工程进度进行分析比对，对滞后进度制定具体的措施方案，明确责任单位、责任人、完成时限。物业维修科按照进度计划进行日常调度，确保项目按照原定计划完成。
（四）安全管理
施工单位做好新入场工人安全协议签订和安全教育，严格落实班前教育、安全检查等安全工作。监理单位做好日常项目现场安全巡视工作，每周组织施工、物业维修科联合开展安全大检查，并对检查过程发现的问题下发监理通知单，并召开监理例会进行通报。施工单位根据相关情况限期整改。
（五）工程进度款支付管理
合同签订后，中心根据合同约定，按照内部审批流程向施工单位支付工程预付款。项目进行到合同约定的支付工程进度款时间，由施工单位申请，监理单位复核，造价单位复核，中心批准后按内部审批流程向施工单位支付工程进度款。
（六）竣工结算管理
项目建设完成后，按照施工单位自验、监理组织预验收合格后，中心组织设计、监理、施工、使用等单位进行竣工验收。施工单位针对验收提出的问题完成整改后通过竣工验收。在合同约定时限内，施工、监理、造价单位和中心共同完成竣工结算，在施工单位向中心提供质量保函后，中心按内部审批流程向施工单位支付竣工结算工程款，同时向设计、监理、造价等服务机构支付全部的服务费用。
（七）工程质保管理
项目质保期内，使用单位发现项目存在的问题，施工单位应按照合同约定免费完成维修工作。如施工单位未履行质保义务，中心将向保函开具的银行或保险公司申请赔付，另行委托施工单位进行维修。同时中心将施工单位质保违约情形向各级住建管理部门进行反馈。
（八）工程量清单详见附件。
第五部分范本格式
(项目名称)
投标文件
投标人：（盖公章）
法定代表人
或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：年月
目录
商务标目录
一、投标承诺书（一）
投标承诺书（二）
2、投标报价表
3、法定代表人身份证明书
4、法定代表人授权委托书
5、投标人资格说明
5-1供应商基本情况表
5-2磋商响应保证金汇款凭证
5-3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
5-4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
5-5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
5-6参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
5-7提供符合采购政策的证明材料
5-8声明函
六、供应商近三年（2023年1月1日-至今）类似业绩证明材料
七、项目负责人简历
八、拟投入本项目的主要成员表
九、反商业贿赂承诺书
十、商务条款响应及偏离表
十一、供应商认为有必要提供的其他资料（保修服务承诺及措施）
技术标目录
一、投标人应根据招标工程的具体情况，编制相应的施工组织设计。
二、施工组织设计包括下列内容：
1、施工组织部署
（1）流水段划分；
（2）资源配备的施工设备
（3）机具配置；
（4）各项交叉作业。
2、施工方案与技术措施
（1）施工准备
（2）施工现场管理
（3）施工进度计划
（4）施工进度保证措施
（5）分部工程施工方案
3、施工进度计划
（1）施工技术；
（2）现场情况；
（3）材料物资；
（4）现场机械；
（5）队伍准备
4、质量及安全保证措施
（1）质量管理保证措施
（2）安全生产措施
5、应急响应方案
6、现场扬尘防治方案
注：为了便于查找，请按上述顺序编制响应文件，响应文件包括但不限于以上内容，供应商可格式自拟但要依据商务技术评分进行编制，并在目录中标明每项内容的起始页码。
一、投标承诺书（一）
招标人：
1、根据已收到的项目的磋商文件，我单位经考察现场和研究贵方的磋商文件后，将接受该工程磋商文件中各条款内容并且以经济标中所报投标价格承包本磋商范围内的工程。
2、如果我方中标，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工。
工程工期：；工程保修期：
3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。
质量等级：
4、如果我方中标，我方将按磋商文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除投标保证金外，我方还将以中标价%作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。
5、贵方的磋商文件、中标通知书、我方的投标文件将构成约束双方的合同一部分。
6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。
投标人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
投标承诺书（二）
华春建设工程项目管理有限责任公司：
我方收到你方(项目名称)磋商文件，经认真研究，我们决定参加投标。
1.如果我方投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。
2.我方同意按磋商文件的规定，本项目磋商响应有效期为开标后90天。
3.我方愿意提供磋商人在招标文件中要求的所有资料。
4.我方认为你方有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。
5.我方愿按民法典履行自己的全部责任。
6.我方愿意遵守国家有关规定及磋商文件中规定的收费标准，承付中标服务费。
7.该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方同意按磋商文件规定，交纳万元的投标保证金。
二、投标报价表
2-1投标报价表
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 投标报价（元） | 小写： |
| 大写： | |
| 项目负责人 | 姓名： 专业： |
| 建造师等级： 注册编号： | |
| 合同履约期限 | |
| 质量等级 | |
| 工程保修期 | |
| 备 注 |
注：1.本表格式及内容不得更改，否则将被视为无效投标，本价格含材料费、安装调试费、包装费、运输费、人工费、服务费、税费等一切费用。
2.中标后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的%作为赔偿金。
供应商名称（单位章）：
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):
2-2分项报价表
（供应商根据工程量清单编制分项报价表，格式自拟）
三、法定代表人身份证明书
单位名称：
类型：
地址：
营业期限：
成立时间：
姓名：性别：年龄：职务：
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
法定代表人或被授权人（签字或盖章）
供应商名称：（盖章）
日期：年月日
四、法定代表人授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日生效，特此声明。
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证反面 |
法定代表人（签字或盖章）
供应商名称：（盖章）
日期：年月日
五、投标人概况
5-1投标人概况表
| 投标人名称 | |||||||||
| 注册地址 | 邮政编码 | ||||||||
| 联系方式 | 联系人 | 电 话 | |||||||
| 传 真 | 网 址 | ||||||||
| 组织结构 | |||||||||
| 法定代表人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | ||||||
| 技术负责人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | ||||||
| 成立时间 | 员工总人数： | ||||||||
| 企业资质等级 | 其中 | 项目负责人 | |||||||
| 营业执照号 | 高级职称人员 | ||||||||
| 注册资金 | 中级职称人员 | ||||||||
| 开户银行 | 初级职称人员 | ||||||||
| 账号 | 技 工 | ||||||||
| 经营范围 | |||||||||
| 备注 | |||||||||
注：1、有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证证明材料或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明（复印件加盖公章）；
2、供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；
3、具有有效的安全生产许可证；
4、供应商认为可提供的其他资料。
5-2响应保证金汇款凭证
保证金汇款声明函
致：____________(招标人或采购代理机构)
我方为____________(项目名称)(项目编号：_______)递交保证金人民币________元(大写(人民币元)已于______年____月____日以形式缴纳磋商保证金，详见附件。
详见附件：保证金凭证复印件。
投标人(公章)：
地址：
项目联系人：
联系方式：
| 凭证复印件 |
5-3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
经审计的最近一个年度（2024年度或2025年度）的财务状况报告或开标前半年内银行出具的资信证明（成立不满一年不需提供）；
（复印件加盖公章）
5-4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前半年内至少1个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（复印件加盖公章）
5-5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函）
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
法定代表人或被授权人（签字或盖章）
供应商名称：（盖章）
日期：年月日
5-6参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
法定代表人或被授权人（签字或盖章）
供应商名称：（盖章）
日期：年月日
注：可附未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”列入失信被执行人、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次磋商活动的证明材料。
5-7提供符合采购政策的证明材料
中小企业声明函（工程）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
法定代表人或被授权人（签字或盖章）
供应商名称：（盖章）
日期：年月日
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
法定代表人或被授权人（签字或盖章）
供应商名称：（盖章）
日期：年月日
监狱企业声明函
（监狱企业适用）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
本公司参加____单位的项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：
5-8声明函
本单位在参与项目投标过程中特作以下承诺：
我单位不存在以下情况：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。具体信息如下：
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 请如实填写，没有请在本栏填写“无” |
| 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 请如实填写，没有请在本栏填写“无” |
法定代表人或被授权人（签字或盖章）
供应商名称：（盖章）
日期：年月日
主要股东及出资人信息
| 序号 | 名称（姓名） | 统一社会信用代码（身份证号） | 出资方式 | 出资金额（万元） | 占全部股份比列 | 备注 |
| ...... |
我方承诺，以上信息真实可靠，如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。
备注：
1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。
2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
3.投标供应商应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。
法定代表人或被授权人（签字或盖章）
供应商名称：（盖章）
日期：年月日
六、供应商近三年（2023年1月1日-至今）类似业绩证明材料
项目名称：
项目编号：填表日期：年月日
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 金额 | 招标单位名称 | 合同签订时间 |
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
供应商名称（盖章）：
日期：年月日
注：1、以上业绩证明文件依据本项目评审标准的要求随表附后。
2、供应商认为有必要提供的其他材料
七、项目负责人简历
1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师（项目经理）证书编号以及其他内容。
2、项目负责人简历相关证明材料（注册建造师证书及安全生产考核合格证书）
3、项目负责人自（2023年1月1日-至今）竣工验收合格的类似工程经历应按下表提供。
（1）项目负责人
| 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | |||||
| 毕业院校 | 专业 | ||||||
| 学位 | 职务 | ||||||
| 现所在机构或部门 | 服务时间 | ||||||
| 主要经历 | |||||||
| 类似业绩 | |||||||
| 招标人 | 项目名称 | 金额 | 合同签订时间 | 备注 | |||
注：项目负责人的相应证明材料按评审标准随表附后。
八、拟投入本项目的主要成员表
（1）拟派团队人员至少包含五个岗位：施工员(测量员)、质量员、安全员、预算员（造价工程师）、资料员等需要配备的其他关键人员。
（2）上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息。
（3）拟派团队人员简历中应附相应资格证书复印件。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| …… |
备注：拟派人员的相应证明材料按评审标准随表附后。
单位公章：
法定代表人签字或盖章：
授权代表签字或盖章：
日期：年月日
九、反商业贿赂承诺书
我公司承诺在（项目名称、项目编号）采购活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
公司法定代表人签字或盖章：
被授权代表签字或盖章：
供应商单位公章：
日期：
十、商务条款偏离表
投标人名称（盖章）：项目编号：
| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 备注 |
投标单位法人或授权代表签字或盖章：
注:若有偏离,请将具体偏离条款在”偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在”偏离”一栏中标注”无”字样.
十一、供应商认为有必要提供的其他资料（保修服务承诺及措施）
（格式自拟）
十二、技术标内容
注：技术目录格式自拟但依据技术评分进行编制；